Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 августа 2017 г. N 09АП-34320/17
Резолютивная часть постановления объявлена 03 августа 2017 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 04 августа 2017 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи: Фриева А.Л.,
Судей: Титовой И.А., Гончарова В.Я.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Дудко Ю.В.,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Министерства обороны Российской Федерации на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2017 по делу N А40-39213/17 по иску Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1037700255284, ИНН 7704252261) к ОАО «РТИ» (ОГРН 1117746115233, ИНН 7713723559) о взыскании неустойки по государственному контракту NЕП/1/03/Н/2007/2014 от 27.02.2014 в размере 7 440 503,69 руб.,
при участии в судебном заседании:
от истца: Гончаренко Д.Ю. по доверенности от 17.10.2016 г., Прудников К.В. по доверенности от 17.10.2016 г.,
от ответчика: Донковцев Д.Н. по доверенности от 05.07.2017 г.,
Исковое заявление мотивировано ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по контракту в части нарушения сроков выполнения 1 этапа.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2017 в удовлетворении исковых требований отказано.
Истец, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.
Представитель ответчика в судебном заседании просил оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения.
Представитель истца в судебном заседании просил решение суда отменить, по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.
Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, приходит к выводу о том, что основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2017 отсутствуют, исходя из следующего.
Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен государственный контракт N ЕП/1/03/Н/2007/2014 от 27.02.2014 г. на выполнение опытно- конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В обеспечение исполнения обязательств, стороны включили в контракт соглашение о неустойке.
Согласно п. 8.3 контракта в случае нарушения сроков выполнения этапов ОКР, предусмотренных контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены этапа ОКР.
Истцом на основании п. 8.3 контракта начислена неустойка в размере 7 440 503,69 руб. за период с 26.11.2014 по 26.06.2015.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.
Вместе с тем, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что в материалах дела имеется доказательства, подтверждающие факт выполнения работ по 1 этапу ОКР в установленные сроки.
395 Военное представительство Министерства обороны РФ является официальным уполномоченным органом Министерства обороны РФ по приемке результата работ по контракту (п. 1.2.1., 5.2. контракта).
В соответствии с п. 5.9 контракта, если результат ОКР (этапа ОКР) соответствует условиям контракта, 395 ВП МО РФ выдает ОАО «РТИ» удостоверение.
Так, согласно удостоверению 395 ВП МО РФ N XI/80 от 30.11.2014 работы надлежало сдать до 30.11.2014, вместе с тем ответчик уведомил о готовности продукции 29.11.2014. При этом согласно данному удостоверению результат работ сдан 30.11.2014. Кроме того, заключением Министерства обороны в лице Департамента Министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа на эскизный проект ОКР «Сирена-ВКО» от 24.11.2014, данный эскизный проект ОКР «Создание системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении» (шифр «Сирена-ВКО») утвержден, этап считается выполненным в период с 17 по 21 ноября 2014 г. (раздел «выводы» п. 1 Заключения).
Таким образом, ответчик своевременно и надлежащим образом выполнил свои обязательства по 1 этапу. Срок выполнения этапа ОКР не нарушен, тогда как ответственность в п. 8.3 контракта установлена именно за нарушение именно срока выполнения этапа ОКР.
Как верно указал суд первой инстанции, датирование акта сдачи-приемки этапа 26.06.2015 не является подтверждением, что именно работы были фактически выполнены именно 26.06.2015. Доказательств уклонения исполнения от выполнения работ не представлено, а также отсутствуют доказательства затягивания исполнителем процедуры сдачи работ. Процесс приемки работ по 1 этапу затянулся не по вине ответчика, следовательно, отсутствуют основания для взыскания неустойки. Несвоевременное составление акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР не является основанием для начисления неустойки, данная ответственность контрактом не предусмотрена.
Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отказе в удовлетворении иска.
При таких обстоятельствах приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, не могут являться основанием к отмене судебного акта.
Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, дана надлежащая оценка имеющимся в деле доказательствам.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Закрепление военного представительства Минобороны России
При этом, военное представительство согласовывает формы 1 и 1а, справки по ПД ИТР и режиму секретности, заявление о наличии СМК и другие документы (по необходимости), идущие в комплекте документов на получение лицензии
Документами, подтверждающими выполнение этого требования, могут быть:
Порядок закрепления военного представительства (закрепление ВП МО РФ) определен приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 12 января 2013 г. №1 «Об утверждении Порядка закрепления военных представительств Министерства обороны Российской Федерации за организациями промышленности».
На практике закрепление военного представительства (закрепление ВП МО РФ) является очень непростой задачей для соискателей лицензии. По нашей статистике, полученной из надежных источников информации, данный вопрос самостоятельно решают не более 10% организаций, которые обращаются в Минобороны России, остальные получают отказы по самым различным причинам.
Для того, чтобы решить данный вопрос, необходимо обладать специальными знаниями специфики требований Минобороны России. Вот почему, если Вам нужно решить такой вопрос, как закрепление военного представительства (закрепление ВП МО РФ), мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться к нам, потому что мы имеем большой опыт работы в данном направлении.
В рамках договора на оказание таких услуг мы на основании Ваших данных готовим необходимые («правильные») проекты обращения в ДОГОЗ Минобороны России и в УВП Минобороны России с приложением необходимых документов, которые (вкупе с другими нашими возможностями) позволяют эффективно решить данную проблему.
В течение месяца отстранен уже второй военпред за отказ подписать договор по ГВК
История с созданием ГВК-450 проекта 22020 для спасателя получила широкую огласку в октябре 2011 года из-за отказа тогдашнего начальника 208-го ВП МО РФ на «Адмиралтейских верфях» капитана 1-го ранга Бориса Кирика подписать документы о замене ГВК для спасательного судна проекта 21300 «Виктор Белоусов», разрабатывавшегося ЦКБ «Лазурит», на импортный комплекс (поставки ОАО «ТетисПро») ввиду явных отступлений от требований действующих руководящих документов.
Офицер был вынужден сообщить о несоответствии отечественным требованиям планируемого к закупке импортного комплекса в СМИ. Приказом министра обороны по формальным причинам он был уволен в запас.
Сменивший его и назначенный врио начальника ВП-208 капитан 2-го ранга И.Горелов, несмотря на повторные письма-указания замминистра обороны А.Сухорукова и главкома ВМФ адмирала В.Высоцкого, также отказался подписывать договор. Менее чем через месяц после назначения он был отстранен от руководства представительством, и вместо него до особого распоряжения назначен начальник 113-й службы уполномоченного по качеству капитан 2-го ранга И.Егоров, поставивший свою подпись под договором, по которому «Адмиралтейские верфи» закупят у «ТетисПро» ГВК шотландской фирмы Divex.
Санкт-Петербургский Клуб подводников 6 февраля направил письмо вице-премьеру Правительства РФ Д.Рогозину, курирующему оборонный сектор промышленности, с просьбой разобраться в текущей ситуацией по выполнению гособоронзаказа на «Адмиралтейских верфях» по вопросу ГВК. Результатом обращения стало назначение комиссии для проверки изложенных в информации капитана 1-го ранга Б.Кирика фактов. Судя по предпринятым далее действиям, факты нарушений имели место.
Постановление Правительства РФ от 11 августа 1995 г. N 804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 11 августа 1995 г. N 804
«О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации»
С изменениями и дополнениями от:
8 августа 2003 г., 25 июля 2012 г., 3 июля 2014 г., 26 сентября 2017 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 3 внесены изменения
3. Установить, что контроль качества и приемка военной продукции, поставляемой вне государственного оборонного заказа для государственных заказчиков, кроме Министерства обороны Российской Федерации, осуществляются этим Министерством на договорной основе.
Разрешить Министерству обороны Российской Федерации осуществлять контроль качества и приемку военной продукции на предприятиях и в организациях иностранных государств силами военных представительств Министерства обороны Российской Федерации на основании межправительственных соглашений.
Информация об изменениях:
4. Распространить действие Положения о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации на военные представительства Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Положение
о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 11 августа 1995 г. N 804)
С изменениями и дополнениями от:
25 июля 2012 г., 3 июля 2014 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 1 внесены изменения
В настоящем Положении под военной продукцией понимается вооружение, военная техника, военно-техническое и иное имущество, научно-техническая и иная продукция, а также работы, выполняемые в интересах обороны.
Военные представительства и органы их контроля входят в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Комплектование штатных должностей военных представительств военнослужащими и гражданским персоналом осуществляется в соответствии с их организационно-штатной структурой.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 2 внесены изменения
2. Деятельность военных представительств и органов их контроля регламентируется законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, воинскими уставами, правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
Руководство деятельностью военных представительств осуществляется Министерством обороны Российской Федерации через уполномоченные им органы военного управления.
3. В случаях, когда в организациях не создаются военные представительства, Министерство обороны Российской Федерации направляет в них своих представителей, которые осуществляют контроль качества и приемку военной продукции, а также контроль мобилизационной подготовки этих организаций. На указанных представителей распространяются все права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением, в части выполнения порученных им работ.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 пункт 4 изложен в новой редакции
4. Военные представительства осуществляют контроль качества военной продукции и ее приемку в случаях, установленных государственными контрактами (контрактами).
Военные представительства вправе контролировать качество военной продукции и ее соответствие технической документации на любом этапе разработки, производства, сервисного обслуживания, ремонта, модернизации и утилизации этой продукции.
Военные представительства на основании заключенных государственных контрактов (контрактов) определяют перечни изделий, сборочных единиц и операций технологического процесса, подлежащих обязательному контролю качества и приемке, которые доводятся до руководителей организаций и могут уточняться военными представительствами в зависимости от результатов эксплуатации и контроля качества военной продукции.
ГАРАНТ:
См. Порядок осуществления контроля качества и приемки продукции военного назначения, предназначенной для экспорта, утвержденный приказом Минобороны России от 29 февраля 2016 г. N 95
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 5 внесены изменения
5. Военные представительства принимают участие в планировании мероприятий по защите государственной тайны при разработке, испытаниях, производстве, поставке, сервисном обслуживании, ремонте, модернизации и утилизации военной продукции. Руководители военных представительств включаются в состав постоянно действующих в организациях технических комиссий по защите государственной тайны.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 6 внесены изменения
6. При проведении организациями поисковых, экспериментальных, исследовательских и других работ, имеющих военное значение, военные представительства осуществляют контроль за выполнением этих работ в объеме, согласованном между государственными заказчиками и организациями, утвердившими задания на проведение указанных работ.
7. На военнослужащих и гражданский персонал военных представительств, осуществляющих контроль качества и приемку военной продукции в организациях с вредными и опасными условиями труда, распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установленные законодательством Российской Федерации для работников этих организаций.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 8 внесены изменения
8. На военные представительства возлагаются:
участие в подготовке и согласовании контрактов на поставку военной продукции, комплектующих изделий, сервисное обслуживание, ремонт, модернизацию и утилизацию военной продукции, на выполнение аванпроектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также контроль за выполнением государственных контрактов (контрактов);
проверка качества и комплектности принимаемой военной продукции, ее соответствия требованиям технической документации, а также заключенным государственным контрактам (контрактам);
приемка военной продукции в сроки, предусмотренные государственными контрактами (контрактами), выдача организациям удостоверений на принятую продукцию;
контроль за отработкой технической документации на военную продукцию, проверка ее соответствия требованиям нормативно-технических документов и условиям государственных контрактов (контрактов), а также согласование изменений, вносимых в эту документацию, и проверка состояния ее подлинников;
Информация об изменениях:
ведение учета материальных ценностей, созданных или приобретенных организациями при разработке, производстве, сервисном обслуживании, ремонте, модернизации и утилизации военной продукции за счет средств Министерства обороны Российской Федерации;
участие в оценке мероприятий по защите государственной тайны, осуществляемых при разработке, изготовлении, испытаниях, поставке, сервисном обслуживании, ремонте, модернизации и утилизации военной продукции;
контроль за мобилизационной подготовкой организаций;
контроль качества и приемка работ по сервисному обслуживанию, ремонту и модернизации военной продукции, проводимых специалистами организаций непосредственно у потребителей этой продукции в соответствии с условиями государственных контрактов (контрактов);
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 29 июня 2020 г. N АКПИ20-24, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 24 сентября 2020 г. N АПЛ20-278, абзац двенадцатый пункта 8 признан не противоречащим действующему законодательству
контроль метрологического обеспечения при разработке, производстве, испытаниях, сервисном обслуживании, ремонте, модернизации и утилизации военной продукции;
выдача заключений о цене военной продукции, в том числе прогнозной.
9. При контроле качества серийной военной продукции и ее приемке военные представительства обязаны:
осуществлять контроль за качеством изготовления и проведением испытаний военной продукции, ее агрегатов, узлов и деталей, а также за соответствием комплектующих изделий и материалов требованиям технической документации;
проводить приемо-сдаточные испытания военной продукции;
участвовать в проведении периодических, квалификационных, типовых и других испытаний военной продукции и давать заключения по их результатам;
участвовать в проведении анализа надежности военной продукции по результатам ее производства, испытаний и эксплуатации;
согласовывать планы мероприятий, направленные на доведение показателей надежности до значений, установленных технической документацией, и контролировать их выполнение;
контролировать выполнение решений по вопросам повышения качества и надежности военной продукции, соблюдение правил хранения принятой военной продукции и ее техническое обслуживание;
Информация об изменениях:
Информация об изменениях:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 Положение дополнено пунктом 9.1
9.1. Военные представительства обязаны приостанавливать приемку и отгрузку военной продукции в следующих случаях:
а) невыполнение условий государственных контрактов (контрактов), а также принятых решений по обеспечению качества и надежности военной продукции;
б) отрицательные результаты испытаний военной продукции, предусмотренных конструкторской документацией на данную продукцию;
в) нарушение особо ответственных технологических процессов производства военной продукции, установленных технической документацией;
г) выявление дефектов в процессе эксплуатации военной продукции, вызывающих выход ее из строя, если эти дефекты имеются в военной продукции, находящейся в производстве;
д) использование в производстве военной продукции контрафактных, фальсифицированных, некондиционных комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов, а также признание изготавливаемой военной продукции контрафактной;
е) нарушение требований по противодействию иностранным техническим разведкам и по технической защите, способствующее созданию каналов утечки (разглашения, утраты) сведений, составляющих государственную тайну.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 Положение дополнено пунктом 9.2
9.2. Начальник военного представительства письменно уведомляет руководителя организации и государственного заказчика, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контрольной (надзорной) деятельности в сфере государственного оборонного заказа, о приостановке приемки и отгрузки военной продукции.
Приемка и отгрузка военной продукции возобновляются после проведения организацией согласованных с государственным заказчиком мероприятий по устранению выявленных недостатков и их причин.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 10 внесены изменения
10. При осуществлении контроля выполнения аванпроектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также разработки проектной документации на строительство военных объектов военные представительства обязаны:
принимать участие в согласовании тактико-технических (технических) заданий на выполнение аванпроектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также согласовывать технические задания на составные части этих работ;
контролировать выполнение аванпроектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на этапах разработки, установленных тактико-техническими (техническими) заданиями и государственными контрактами (контрактами);
согласовывать методики и программы испытаний, проводимых организациями на всех этапах разработки и изготовления опытных образцов (партий) военной продукции, а также участвовать в проведении этих испытаний и подготовке заключений по их результатам;
проводить проверку опытных образцов (партий) военной продукции, предназначенных для проведения предварительных или государственных (межведомственных) испытаний, на их соответствие нормативно-технической документации и тактико-техническим (техническим) заданиям.
Военные представительства несут ответственность за необоснованную задержку выдачи заключений по выполненным этапам аванпроектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Информация об изменениях:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 Положение дополнено пунктом 10.1
10.1. Аванпроекты, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы (их этапы), предъявляемые для приемки, не принимаются в случае невыполнения условий государственных контрактов (контрактов), требований тактико-технических (технических) заданий и стандартов. Указанные работы (их этапы) могут быть повторно предъявлены для приемки после выполнения утвержденных государственным заказчиком мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 11 внесены изменения
11. Военные представительства выборочно контролируют качество военной продукции, поставляемой организациями без приемки ее военными представительствами. Порядок указанного контроля должен быть оговорен в государственном контракте (контракте).
12. Военные представительства в случае необходимости проводят выборочную проверку, разборку и испытания военной продукции, ее агрегатов, узлов и деталей. Порядок такой проверки и методика их испытаний устанавливаются по согласованию между руководителями военного представительства и организации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 13 внесены изменения
13. Руководители организаций обеспечивают:
выполнение договорных обязательств;
проверку качества комплектующих изделий, материалов, сырья, полуфабрикатов и защитных покрытий, применяемых для изготовления военной продукции;
своевременное предъявление военной продукции для испытаний и приемки, а также устранение выявленных при испытаниях и эксплуатации производственных и конструктивных дефектов военной продукции;
осуществление работ по стандартизации и унификации военной продукции, комплектующих изделий и материалов, применяемых для ее изготовления, а также своевременное внедрение стандартов;
разработку и соблюдение технологических процессов производства военной продукции;
сохранность принятой военными представительствами и переданной на хранение военной продукции, а также ее техническое обслуживание;
своевременное планирование и выполнение организацией работ по замене составных частей эксплуатируемых изделий военной продукции, имеющих меньшие гарантийные сроки, чем указанные изделия;
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 29 июня 2020 г. N АКПИ20-24, оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 24 сентября 2020 г. N АПЛ20-278, абзац девятый пункта 12 признан не противоречащим действующему законодательству
обоснование цен на военную продукцию, согласование их с военными представительствами;
организацию и осуществление работ по метрологическому обеспечению разработки, изготовления и испытаний военной продукции;
организацию и осуществление анализа надежности поставляемой военной продукции на основании результатов ее испытаний и эксплуатации;
защиту государственной тайны в процессе разработки, испытаний, производства и поставки военной продукции.
14. Руководители организаций представляют военному представительству на согласование и (или) заключение:
проекты тактико-технических (технических) заданий на разработку военной продукции и комплектующих изделий, программы их испытаний, отчеты по результатам этих испытаний, планы мероприятий по устранению недостатков и дефектов, выявленных при испытаниях, конструкторскую (а при необходимости и технологическую) документацию, необходимую для производства военной продукции, а также все изменения, вносимые в эту документацию;
планы выполнения аванпроектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
планы работ по замене составных частей эксплуатируемых изделий военной продукции, имеющих меньшие гарантийные сроки, чем указанные изделия;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (их этапы), а также составные части указанных работ, выполняемые в порядке кооперации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 15 внесены изменения
15. Руководители организаций обязаны:
предоставлять военным представительствам для ознакомления все документы по качеству военной продукции и работам по сервисному обслуживанию, ремонту и модернизации военной продукции;
своевременно принимать меры по устранению недостатков и дефектов военной продукции, выявленных при ее разработке, производстве, монтаже, испытаниях, приемке и передаче в эксплуатацию;
проводить работы по повышению качества и надежности военной продукции на протяжении всего ее жизненного цикла;
предоставлять руководителям военных представительств информацию о номенклатуре и содержании работ, выполняемых организациями, независимо от источника их финансирования в целях определения работ, имеющих военное значение;
Информация об изменениях:
в случае отсутствия в организациях военных представительств уведомлять государственных заказчиков о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов);
своевременно предъявлять военным представительствам расчетно-калькуляционные материалы, обосновывающие уровень цены на военную продукцию.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 16 внесены изменения
16. Руководители организаций для создания условий работы военных представительств обеспечивают их:
документацией, справочными материалами и научно-технической информацией, необходимыми для контроля качества и приемки военной продукции;
контрольно-измерительными приборами, инструментами и оснасткой, а также производственным персоналом, необходимыми для проведения испытаний, контроля качества и приемки военной продукции;
оборудованными служебными помещениями по действующим санитарным нормам, услугами по секретному и несекретному делопроизводству, имеющимися в организациях средствами связи, а также помещениями для личного состава, прибывающего для получения и сопровождения военной продукции;
Информация об изменениях:
Гражданский персонал военных представительств обеспечивается всеми видами социально-бытового и медицинского обслуживания наравне с соответствующими категориями работников организаций.
17. Военные представительства организуют свою работу с учетом правил внутреннего распорядка, установленного в организациях. Допуск военнослужащих и гражданского персонала военного представительства в служебные, производственные и складские помещения осуществляется в порядке, установленном в организации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612 в пункт 18 внесены изменения
18. Руководители военных представительств и организаций имеют право взаимного обращения по всем вопросам, связанным с разработкой, изготовлением, испытаниями, приемкой, поставкой, сервисным обслуживанием, ремонтом, модернизацией и утилизацией военной продукции, а также с обеспечением условий работы военных представительств, и обязаны лично рассматривать эти вопросы и принимать по ним решения.
19. Запрещаются выплаты организациями военным представителям каких-либо вознаграждений и получение военными представителями от организаций денежных или натуральных вознаграждений.
Постановление Правительства РФ от 11 августа 1995 г. N 804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации»
Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 мая 1999 г. N 22 ст. 2766
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2017 г. N 1162
Изменения вступают в силу с 6 октября 2017 г.
Постановление Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 612
Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства РФ от 25 июля 2012 г. N 766
Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства РФ от 8 августа 2003 г. N 475
